МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГРОМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МО ПРИОЗЕРСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

Уважаемые господа!

Вашему вниманию предлагается извещение

о проведении запроса котировок в целях заключения муниципального контракта

на выполнение работ по подготовке проекта планировки территории малоэтажной застройки в п.Приладожское МО Громовское сельское поселение Приозерского района ЛО.

1.Заказчик

Администрация муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, 188744 Ленинградская область, Приозерский район, пос. Громово, Тел/факс (8 81379) 99-466, адрес электронной почты adm-gromovo@yandex.ru, в лице главы администрации муниципального образования Громовское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО Ивановой Людмилы Федоровны.

2. Источник финансирования

Бюджет муниципального образования Громовское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2011 год.

3.Форма котировочной заявки

Прилагается (Приложение 2)

4. Наименование и объем, оказываемых услуг

Муниципальный заказ размещается путем запроса котировок в целях заключения муниципального контракта на выполнение работ по подготовке проекта планировки территории малоэтажной жилой застройки в п. Приладожское в МО Громовское сельское поселение в соответствии с техническим заданием (Приложение 1)

5. Место оказания услуг

Ленинградская область, Приозерский район, МО Громовское сельское поселение

6. Сроки выполнения услуг

С момента заключения муниципального контракта и регистрации его в реестре муниципальных закупок до 31 января 2011 года

7. Цена предлагаемых услуг

Цена работ указана с учетом расходов на налоги, пошлины и прочие сборы.

8. Начальная (максимальная) цена контракта

235 000 ( двести тридцать пять тысяч ) рублей 00 копеек.

9. Место подачи котировочных заявок

Прием котировочных заявок осуществляется секретарем единой котировочной комиссией по размещению муниципального заказа для нужд администрации муниципального образования Громовское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО по рабочим дням с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в срок с 26 ноября по 03 декабря 2010 года, но не позднее начала процедуры вскрытия заявок по адресу: 188744 Ленинградская область, Приозерский район, пос. Громово, бухгалтерия. Тел/факс (8 81379) 99-466

Дата и время окончания срока приема заявок: 16.00 час.

03 декабря 2010 года.

Конверты с котировочными заявками будут вскрыты и рассмотрены комиссией 06 декабря 2010 года в 10 часов 00 минут по адресу: 188 744, Ленинградская область, Приозерский район, п.Громово, кабинет главы администрации

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Комиссия не рассматривает котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена услуг превышает начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

10. Срок и условия оплаты оказания услуг

Оплата производится по условиям заключенного между Заказчиком и Подрядчиком муниципального контракта из средств бюджета муниципального образования Громовское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области 2011 года. Окончательный расчет производится после подписания сторонами акта выполненных работ. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ являются счета-фактуры на оплату. Средства перечисляются на расчетный счет исполнителя в соответствии с правилами казначейского исполнения бюджета муниципального образования.

11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок

Муниципальный контракт (приложение 3) может быть заключен не ранее чем через 7 (семь) дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Обязательными приложениям к контракту являются:

Приложение № 1. Техническое задание.

Приложение № 2. Локальная смета.

Также к контракту рекомендуется приложить документы справочного характера, которые используются для оптимизации процедуры проверки предоставленных сведений и документов:

- копия лицензии на право осуществления деятельности.

В случае Вашего согласия принять участие в оказании услуг, просим представить в письменном виде котировочную заявку в запечатанном конверте по форме согласно Приложению 2.

Победителем будет признан участник, чья котировочная заявка соответствует предъявленным требованиям Заказчика (приложение 1 –техническое задание) и цена которой будет наименьшей.

Победителю будет направлено уведомление, один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который будет составлен путем включения в него условий исполнения контракта, предложенных победителем в своей котировочной заявке.

По результатам рассмотрения Заказчик вправе отклонить все котировочные заявки.

Уведомляем Вас, что направление Заказчиком запроса котировки цен и представление Подрядчиком котировки цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Официальный сайт, на котором размещена котировочная документация: www.goszakaz.lenobl.ru

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 188744, Ленинградская область, Приозерский район, пос.Громово с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Контактное лицо: Вострейкина Татьяна Александровна , номер контактного телефона (81379) 99-466.

Приложения: 1.Техническое задание. 2.Форма котировочной заявки. 3.Проект муниципального контракта

Глава администрации муниципального образования

Громовское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО ______________ Л.Ф.Иванова

Исп. Вострейкина Т.А..

Тел. (81379) 99-466

Приложение 1

«УТВЕРЖДЕНО» «СОГЛАСОВАНО»

Администрация муниципального образования ________________________

Громовское сельское поселение ________________________

муниципального образования ________________________

Приозерский муниципальный район ________________________

Ленинградской области

____________/Иванова Л.Ф./ ____________/__________/

«_____»________ 2010 года «_____»________ 2010 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство топографо-геодезических работ и подготовку проекта планировки территории малоэтажной жилой застройки в п. Приладожское МО Громовское сельское поселение

I. Общие положения

Учитывая, что предложенные к рассмотрению территории не обеспечены материалами градостроительной изученности, формирование земельных участков, расположенных на одном земельном массиве, осуществить в соответствии с п.1.10 «Положения о предоставлении земельных участков на территории Приозерского муниципального района Ленинградской области», утвержденного решением Совета депутатов МО Приозерский муниципальный район ЛО от 17.02.09г. № 320, а именно путем разработки проекта планировки территории малоэтажной жилой застройки.

1. Заказчик работ: Администрация муниципального образования Громовское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО;

2. Место выполнения работ: Ленинградская область, Приозерский район, Громовское сельское поселение, поселок Приладожское.

3. Наименование, характеристики и объем выполняемых работ:

1. Топографо-геодезические работы на земельном участке площадью 8,0 га

2. Подготовка проекта планировки территории малоэтажной жилой застройки в пос. Приладожское Громовское сельское поселение Приозерский район Ленинградской области.

Сроки выполнения работ: 1 месяц

II. Топографо-геодезические работы

1. Цель и задачи изысканий: составление топографического плана масштаба 1:500 для подготовки проекта планировки территории малоэтажной жилой застройки;

2. Производство работ осуществить в соответствии с «Правилами по технике безопасности на топографо-геодезических работах» (ПТБ-88) и стандартом предприятия «Комплексная система управления качеством топогеодезических работ»;

3. Работы выполнить в соответствии с требованиями СНиП 11-02-96 и СП 11-104-97;

4. Основные виды и объемы проектируемых инженерно-геодезических изысканий приведены в таблице:

№№

пп

Виды работ

Единица измерения

Масштаб

Сечение рельефа

Объем

Категория сложности

1

2

3

4

5

6

7

1

Топографическая съемка

Кв.м.

1:500

0,5м

8,0 га

II

III. Подготовка проекта планировки

территории малоэтажной жилой застройки

1. Цель разработки документации.

1.1. Обеспечение устойчивого развития территории, путем выделения элементов планировочной структуры, установления: параметров планируемого развития элемента планировочной структуры; границ земельных участков на которых расположены объекты капитального строительства и земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства: участков общего пользования, участков с особыми условиями использования территории и т.п.

2. Требования к разработке и составу документации.

3.1. Проект планировки территории, выполнить в соответствии с положениями ст.42, 45 и 46 Федерального закона от 29.12.04 г. № 190-ФЗ « Градостроительный кодекс Российской Федерации», требованиями, изложенными в заключениях государственных органов контроля (надзора), с учетом рекомендаций СНиП 2.07.01-89* « Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства» и других действующих нормативов в области градостроительства.

При этом необходимо:

- определить элемент планировочной структуры населенного пункта, в границах которого выполняется проект планировки;

- дать предложения по планировке проектируемой территории с учетом, ранее разработанной проектной документации, существующей градостроительной ситуации и действующих нормативов.

- определить границы испрашиваемых участков и дать оценку возможности формирования дополнительных участков на территории элемента планировочной структуры;

-дать информацию о наличии факторов неблагоприятных для проживания граждан, невозможности по испрашиваемому целевому назначению.

3.2. Рекомендуемый состав проектной документации :

3.2.1. Материалы по обоснованию проекта панировки территории, включающие:

1)схему расположения элемента планировочной структуры с указанием всех объектов и зон, влияющих на возможность использования проектируемой территории по испрашиваемому целевому назначению;

2)схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный план);

3)схему организации улично-дорожной сети и схему транспорта на соответствующей территории (с поперечными профилями дорог и подъездов);

4)схему границ территорий объектов культурного наследия (при наличии);

5)схему границ зон с особыми условиями использования территории;

6)схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;

7)иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории.

3.2.2. Основная часть проекта планировки, подлежащая утверждению, включающая в себя:

1) Чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:

-красные линии, выполненные с учетом существующей градостроительной ситуации: улицы, проезды и их параметры; существующие землепользователи; зоны действия градостроительных ограничений (сервитутов) и т.д.;

- линии, обозначающие проектируемые дороги, улицы, проезды, объекты инженерной и транспортной инфраструктур;

- границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;

-линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство;

-границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты;

- границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства;

-границы зон с особыми условиями использования территорий;

- границы зон публичных сервитутов.

3.2.3. Пояснительная записка, содержащая описание и обоснование основных положений планировки территории, в том числе касающихся:

- характеристик планируемого развития территории, особенностей планировочных решений;

- определения параметров планируемого строительства, транспортного обслуживания и инженерно технического обеспечения территории;

-предложений по режиму использования санитарно-защитных зон от объектов и линейных сооружений;

-иных вопросов планировки территории.

3.2.4. В состав документации дополнительно включить:

1) Разделы: «Природоохранные мероприятия», «Противопожарные мероприятия», а также раздел ИТМ ГО и предупреждению чрезвычайных ситуаций (выполняется в соответствии с требованиями ГУ МЧС России по ЛО);

2) Исходные данные:

- сведения из ГКН в виде КПТ в графическом и электронном виде;

- письмо администрации МО, включающее информацию о планируемом размещении объектов социально-культурного, коммунально-бытового назначения, а также о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения и других характеристиках развития территории;

3.3. В начальной стадии проектирования необходимо:

- представить в Администрация муниципального образования Громовское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО схему расположения проектируемой территории для определения границ элемента планировочной структуры, а также предложения по функциональному зонированию и межеванию территории в границах установленного элемента на предварительное рассмотрение и согласование.

3.4. При проектировании поперечных профилей улично-дорожной сети предусмотреть резервные территории для перспективного развития инженерных сетей.

4.Требования к выполнению инженерно-строительных изысканий

4.1. Инженерные изыскания выполнить в соответствии со СНиП 11-02-96, СП 11-104-97 в порядке, установленном распоряжениями Губернатора Ленинградской области от 09 марта 2000 года № 87-рг и от 23 октября 2001 года № 516-рг « Об утверждении положения о порядке производства инженерных изысканий на территории Ленинградской области и установлении основных требований, предъявляемых к регистрации производства инженерных изысканий».

5. Особые требования.

5.1. Один экземпляр текстовых и графических материалов проектной документации на бумажных носителях и магнитных носителях передается в Администрацию муниципального образования Громовское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО;

Глава администрации Громовское сельское

поселение муниципального образования

Приозерский муниципальный район ЛО ___________ Иванова Л.Ф.

Приложение 2

Председателю единой комиссии

по размещению муниципального заказа для нужд МО Громовское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО

188744, Ленинградская область, Приозерский район, пос. Громово

Котировочная заявка

к извещению о размещении заказа в целях заключения муниципального контракта

на выполнение работ по подготовке проекта планировки территории малоэтажной застройки в п.Приладожское МО Громовское сельское поселение Приозерского района ЛО.

Дата : ______________________

________________________________________________________________________________________

(наименование (для юридического лица); ФИО (для физического лица, индивидуального предпринимателя)

_____________________________________________________________________________________________

предлагаем осуществить:

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

( наименование оказываемых услуг)

на сумму

_____________________________________________________________________________________________

(указать сумму цифрами и словами)

Неотъемлемой частью настоящей котировочной заявки является расчет цены, 1) включающий наименование видов продукции, выполняемых услуг, их объемы.:

п/п

Наименование выполняемых

Работ, услуг, товара

Единица измерения

Количество

Цена за единицу

Общая стоимость, всего







Сроки оказания услуг:__________________________________________________________________________

Место оказания услуг:__________________________________________________________________________

Сроки и условия оказания услуг:_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки оказать услуги на условиях, указанных в муниципальном контракте.

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будут выполнять роль обязательного контракта между нами.

Цена предлагаемой услуги указана с учетом затрат на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин и других обязательных платежей.

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ (место нахождения (адрес), паспортные данные (для физического лица, индивидуального предпринимателя), телефон, банковское реквизиты) _____________________________________________________________________________________________

М.П. (должность, подпись, печать, ФИО)

Приложение № 3

Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

ТЕРРИТОРИИ МАЛОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

п. Громово «____» ________ 2010 года

Администрация муниципального образования Громовское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области, в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы администрации Ивановой Людмилы Федоровны, действующей на основании «Устава», с одной стороны,, и ______________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _______________, действующего на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок на право заключения муниципального контракта на выполнение работ поподготовке проекта планировки территории малоэтажной жилой застройки, отраженных в Протоколе рассмотрения и оценки котировочных заявок № __________ от ________, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет контракта

1.1.Исполнитель обязуется по заданию Заказчика, в соответствии с прилагаемым Техническим заданием (Приложение № 1) выполнить на свой страх и риск работы по подготовке проекта планировки территории малоэтажной жилой застройки в пос. Приладожское Громовское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области (далее – «Объект»), а заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить указанную в контракте цену.

1.2. Исполнитель обязуется полностью выполнить все работы, указанные в п.1.1. настоящего Контракта «___»________________2011 года.

Статья 2. Права и обязанности сторон

2.1. Обязанности Исполнителя:

Оказывать работы, предусмотренные настоящим контрактом в согласованных с Заказчиком объемах и в сроках в рамках конкурсной заявки. Определять сроки выполнения работ в соответствии с погодными условиями и сезонностью, кратность выполнения каждого вида работ определяется по согласованию с заказчиком, исходя из утвержденной стоимости по каждому виду деятельности. В случае необходимости увеличения (уменьшения) объемов (или кратности оказываемых услуг Заказчик уведомляет исполнителя с составлением дополнительного соглашения, подписанного сторонами, являющимися неотъемлемой частью контракта..

2.2. Обязанности Заказчика:

Обеспечить перечисление средств в качестве оплаты за указанные работы при соблюдении Исполнителем параметров качества и объемов работ, согласованных с Заказчиком.

2.3. Осуществлять приемку работ и подписание актов выполненных работ в течение 5-ти дней с момента предъявления Исполнителем акта выполненных работ, либо предоставлять мотивированный отказ от подписания.

2.4. Исполнитель имеет право:

Участвовать в качестве представителя при выявлении причин нарушения контрактных обязательств по гарантируемым параметрам качества.

2.5. Заказчик имеет право:

Осуществлять контроль качества предоставляемых работ с обязательным привлечением представителей Исполнителя.

Статья 3. Стоимость работ по контракту и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ, остается неизменной в течении выполнения работ. Общая стоимость оказанных работ по подготовке проекта планировки территории малоэтажной жилой застройки в пос. Приладожское Громовское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области составляет на момент заключения контракта:(____________________________________) рублей.

3.2. Перечисление средств Исполнителю по настоящему контракту Заказчик производит из средств, предусмотренных бюджетом муниципального образования Громовское сельское поселение согласно актам выполненных работ по настоящему контракту.

3.3. Исполнитель не вправе требовать от Заказчика оплаты работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком.

3.4. Заказчик имеет право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с Исполнителем Заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на десять процентов такой цены.

Статья 4. Ответственность сторон

4.1. Стороны несут материальную ответственность за не выполнение взятых на себя обязательств по настоящему контракту в соответствии с его условиями и действующим законодательством РФ.

4.2. Исполнитель, в соответствии с законодательством РФ, несет материальную ответственность в полном объеме причиненных Заказчику убытков, ущерба его имуществу, явившихся причиной неправомерных действий (бездействия) исполнителя или его персонала при выполнении работ в рамках настоящего контракта.

4.3. При нарушении срока передачи или приемки результата выполненных работ в соответствии с настоящим контрактом риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы несет сторона, допустившая данное нарушение.

4.4. В случае просрочки выполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается муниципальным контрактом в размере не менее одной трехсотой действующей на день неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка РФ. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы по вине Заказчика.

4.5. окончание срока действия настоящего контракта не освобождает стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.

Статья 5. Споры и разногласия

5.1. Споры и разногласия решаются в соответствии с действующим законодательством.

5.2. При возникновении споров в связи с исполнением обязательств по настоящему контракту они разрешаются Сторонами путем переговоров.

5.3. В случае невозможности разрешения спора по соглашению спор передается на рассмотрение суда (арбитражного суда) в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

5.4. Все претензии по выполнению условий настоящего контракта должны заявляться Сторонами в письменной форме и направляться контрагенту заказным письмом или вручаться лично под расписку.

Статья 6. Срок действия контракта и условия его расторжения

6.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует на весь период оказания работ по подготовке проекта планировки территории малоэтажной жилой застройки в пос. Приладожское Громовское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области.

6.2. Изменения и дополнения настоящего контракта производятся в письменном виде по взаимному соглашению Сторон.

6.3. Взаимоотношения сторон в части, не предусмотренной настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.

6.4. Действие настоящего контракта может быть прекращено по инициативе одной из сторон по истечении 15 дней с момента письменного извещения об этом другой стороны в случае нарушения последней обязательств по контракту.

Статья 7. Особые условия

7.1. Если после заключения настоящего контракта в законодательном порядке будут приняты какие-либо нормативные акты, устанавливающие иные, чем предусмотренные контрактом, права и обязанности Сторон, продолжают действовать положения настоящего контракта, за исключением случаев, когда в этих нормативных актах будет прямо установлено, что их действие распространяется на отношения, возникшие в результате ранее заключенных контрактов.

7.2. Настоящий контракт составлен в четырех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один – Исполнителю, три – Заказчику.

7.3. Приложения к контракту:

1) Техническое задание;

2) Смета.

Статья 8. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Заказчик:

Администрация муниципального образования Громовское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

188744, Ленинградская область, Приозерский р-н, пос. Громово

ИИИ/КПП 4712039407/471201001

ОКПО 04183032, ОКАТО 41239812001, ОГРН 1054700441300

Банковские реквизиты

Получатель: Отделение по Приозерскому району УФК Лен. обл. Администрация муниципального образования Громовское сельское поселение МО Приозерского муниципального района ЛО

Р/сч 40204810100000003515 Лицевой счет 020310271261

В ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург БИК 044106001

Исполнитель:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЗАКАЗЧИК: Исполнитель:

Глава администрации Громовское сельское

поселение муниципального образования

Приозерский муниципальный район ЛО

_______________________ Л.Ф. Иванова

М.П.